Договор На Восстановление Дорожного Покрытия
Составить и скачать договор на ремонт асфальтобетонного покрытия ✓ Образцы. Заполнения договора на ремонт дорожного покрытия ✚ FreshDoc.ru. Восстановить ее за свой счет, если не будет установлено отклонений. Договор На Восстановление Асфальтового Покрытия Образец 05. 2006 года № 59-ФЗ. Сроки рассмотрения письменного обращения. Только те средства, которые были затрачены вами на самостоятельный ремонт дорожного покрытия, включая вызов независимого эксперта. ЗАЯВКА № НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ. К договору подряда от _____ 2013 г.
ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА № на восстановление асфальтобетонного покрытия г. 4.1.4.Сдать результат Заказчику по акту о сдаче-приемке выполненных работ. 4.1.5.Назначить ответственное лицо за производство работ.
Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором. 4.1.6.Приостановить работы при неблагоприятных погодных условиях, которые могут повлиять на качество выполняемых работ, незамедлительно известив об этом Заказчика.
Образец Договора Аренды Автомобиля
4.1.7.Возместить ущерб третьим лицам, причиненный в результате несоблюдения требований настоящего договора. 4.1.8.Предоставить необходимую разрешительную документацию по данному по восстановлению благоустройства. Подрядчик имеет право: 4.2.1.
Приостановить работы, известив Заказчика о приостановке, при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Не приступать к работе в случае невыполнения Заказчиком п. Настоящего договора.
Заказчик обязуется: 4.3.1.Производить за свой счет все подготовительные работы, а именно: вывоз грунта с места работ, засыпку ямы песком и щебнем. 4.3.2.Обеспечить свободный доступ на объект, где будут выполняться работы. Направлять заявки (Приложение ) на восстановление асфальтобетонного покрытия на каждый объект по тел./факсу. Сдавать каждый объект после проведения подготовительных работ по акту о сдаче-приемке объекта под асфальтировку (Приложение ). Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Разделами 2, 3 настоящего договора.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором. Ответственность Сторон 5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока. В случае нарушения выполнения работ в согласованные сроки, Подрядчик оплачивает штрафные санкций в размере 10% от общей стоимости работ за каждый день просрочки. В случае нарушения выполнения требований п. Заказчик оплачивает штрафные санкций в размере 10% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Подрядчик несет ответственность за состояние переданного объекта и предотвращение ДТП с момента передачи объекта по акту сдачи-приемки объекта под асфальтировку и до момента приемки Заказчиком объекта по акту о сдаче-приемке выполненных работ. За невыполнение требований п. С Подрядчика взыскивается штраф в размере 10 тыс. Прочие условия 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до г. И полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
В случае изменений в цепочке собственников «Подрядчика», включая, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах «Подрядчика» последний представляет «Заказчику» информацию об изменениях по адресу электронной почты s.@.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения «Подрядчиком» обязанности, предусмотренной пунктом 6.2. Настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения «Подрядчиком» письменного уведомления «Заказчика» об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ. Все споры, не урегулированные Сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. По настоящему договору Стороны не вправе передавать свои права и обязанности как кредитора третьим лицам без согласия другой стороны. Заключительные положения 7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и банковские реквизиты сторон «Заказчик»: «Подрядчик»: а Тел., Р/сч В Пензенском филиале «АБ «Россия» к/с 9. Подписи и печати Сторон «Заказчик» «Подрядчик» Генеральный директор Приложение к от 2013 г. ЗАЯВКА № НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ к договору подряда от 2013 г. Пенза «» 2013 г. Просит прибыть для передачи объекта под асфальтировку (подписания акта), расположенного по адресу: г. «» 2013 г. Заявка направлена по факсу «» 2013 г.
Факс принял работник Начальник СЭСГ Приложение к договору подряда от 2013 г. № АКТ № о сдаче-приемке объекта под асфальтировку к договору подряда от 2013 г. Пенза «» 2013 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик»,.
Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем « Подрядчик»,., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1. В соответствии с договором подряда № от 2013 года на восстановление асфальтобетонного покрытия (далее Договор) Заказчик выполнил обязательства по подготовительным работам, предусмотренные п. 4.3.1 Договора на объекте, расположенном по адресу: г. Пенза2. Качество выполненных подготовительных работ соответствует / не соответствует требованиям нормативным документам, регламентирующих требования к качеству работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. В процесе осмотра результата подготовительных работ недостатки не выявлены/выявлены. (В случае выявления недостатков необходимо указать какие недостатки) Объект под асфальтировку сдал представитель Заказчика: Начальник СЭСГ Объект под асфальтировку принял представитель Подрядчика: Приложение к договору подряда от 2013 г.
Договор На Ремонт Дорожного Покрытия
№ АКТ № о сдаче-приемке выполненных работ к договору подряда от 2013 г. Пенза «» 2013 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик»,. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем « Подрядчик»,., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1. В соответствии с договором подряда № от 2013 г. На восстановление асфальтобетонного покрытия (далее Договор) и заданием Заказчика № от «» 2013 г. (акт о сдаче-приемке объекта под асфальтировку) Подрядчик выполнил работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресу: г.
Вышеуказанные работы должны были быть выполнены до «» 2013г. Фактически работы выполнены «» 2013 г. В связи с. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены/выявлены.
Скачать Образец Договора
(В случае выявления недостатков необходимо указать какие недостатки) 4. 2.1 Договора за выполненные работы подлежит оплате сумма в размере 5. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон Договора. Подписи и печати Сторон «Заказчик» «Подрядчик» Генеральный директор. Домашний очаг.:. История:.
Окружающий мир:. Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:. Образование и наука:. Предметы:. Мир:.:. Бизнес и финансы:.:.:.